Образец договора на поставку продукции. Договор по изготовлению бумажных пакетов

Содержание
  1. Образец типового договора поставки товаров
  2. Договор поставки по ГК РФ
  3. Гражданский кодекс РФ о существенных условиях договора на поставку
  4. Договор поставки товара образца 2018 года
  5. Можно ли использовать заполненный ранее договор поставки как пример?
  6. Где можно скачать бесплатно образец договора поставки товара 2018 года?
  7. Итоги
  8. Договор на сортировку и упаковку товара
  9. 1. Предмет Договора
  10. 2. Права и обязанности Сторон
  11. 3. Порядок оказания и сдачи-приемки услуг
  12. 4. Финансовые условия и порядок расчетов
  13. 5. Ответственность Сторон
  14. 6. Форс-мажор
  15. 7. Разрешение споров
  16. 8. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора
  17. 9. Заключительные положения
  18. 10. Реквизиты и подписи Сторон
  19. Договор типографии
  20. 1. Предмет договора
  21. 2. Обязанности сторон
  22. 3. Порядок расчетов
  23. 4. Ответственность сторон
  24. 5. Срок договора
  25. 6. Обстоятельства непреодолимой силы
  26. 7. Прочие условия
  27. 8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
  28. Приложение № 1
  29. Приложение № 1 – Предмет договора
  30. Договор поставки печатной продукции
  31. Осуществление поставки
  32. 2. ПОСТАВКА ТОВАРА
  33. 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
  34. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  35. 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
  36. 6. ФОРС-МАЖОР
  37. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
  38. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  39. 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
  40. Договор на изготовление и поставку товара – Советы юриста – АНГАРД.РФ
  41. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  42. 2.1. Обязанности Продавца:
  43. 2.2. Права Продавца:
  44. 2.3. Обязанности Покупателя:
  45. 2.4. Права Покупателя:
  46. 3. ЦЕНА РАБОТ И ПОСТАВКИ
  47. 4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ТОВАРА
  48. 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
  49. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
  50. 7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
  51. 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
  52. 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
  53. 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  54. 11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Образец типового договора поставки товаров

Образец договора на поставку продукции. Договор по изготовлению бумажных пакетов

Договор поставки товаров – образец часто требуется предпринимателям для разового оформления сделки такого рода или разработки собственного типового документа. О том, как должен выглядеть грамотно составленный договор поставки, расскажем в нашем материале.

Договор поставки по ГК РФ

По ГК РФ договор поставки товара представляет собой документ, позволяющий письменно оформить сделку, по условиям которой один субъект (поставщик-предприниматель) обязан поставить качественную товарную продукцию определенного ассортимента в оговоренные сроки и по договоренной цене, другой (покупатель) — принять доставленную продукцию и оплатить ее не позднее согласованной даты.

Основным нормативным документом, определяющим законодательные условия договора на поставку, является Гражданский кодекс РФ. Рассматриваемому договору посвящен § 3 главы 30 кодекса, который содержит:

  • определение договора;
  • порядок урегулирования спорных вопросов при заключении такой сделки;
  • положения о периодичности поставок товарного продукта;
  • распорядок поставки товаров;
  • разъяснение условий о доставке;
  • положения о компенсации недопоставки товарной продукции;
  • правила приемки товара покупателем;
  • разъяснения о судьбе товарных мест, не принятых покупателем;
  • правила расчета за товар;
  • разъяснения о последствиях поставки некачественного или неукомплектованного товара;
  • вопросы прекращения договора.

Также на порядок оформления указанного договора распространяются правила о сделках (гл. 9 ГК РФ) и вычислении сроков (гл. 11 ГК РФ), положения о договоре (раздел 3 ГК РФ) и другие нормы гражданского законодательства.

Гражданский кодекс РФ о существенных условиях договора на поставку

Согласно ст. 432 ГК РФ, существенными условиями называются такие положения договорного документа, без согласования которых последний не может считаться заключенным.

Общим для всех договоров в этом случае является условие о предмете сделки.

Кроме того, к названным положениям относятся условия, прямо указанные в законе, а также те, по которым необходимо достигнуть согласования по заявлению одного из контрагентов.

Относительно договора поставки основными условиями являются следующие:

  • Предмет сделки. В договорном документе должно быть указано наименование и количество товарной продукции (п. 3 ст. 455). При этом следует избегать ссылок только на родовые признаки продукции, так как судебная практика по признанию таких договоров незаключенными спорная. Количество же товарного продукта определяется либо в единицах измерения, либо в денежном выражении. Если используются единицы измерения, то они должны соответствовать характеру товара, т. к. иначе условие может быть признано несогласованным.
  • Сроки поставки. Условие предполагает согласование сторонами времени поставки товарной продукции (ст. 506 ГК РФ). При этом Высший арбитражный суд РФ допускает при отсутствии в договорном документе условия о сроке поставки определять его исходя из положений ст. 314 ГК РФ (п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18).
  • Исходя из определения договора поставки, данного в ст. 506 ГК РФ, поставщик-продавец должен заниматься предпринимательской деятельностью, то есть в качестве данной стороны может выступать только юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель.

Договор поставки товара образца 2018 года

В договор поставки товара образца 2018 года, в соответствии с действующим законодательством РФ, включаются следующие части:

1. Преамбула. Вводная часть договора, в которой указываются основные сведения о субъектах, заключивших сделку. В числе таких сведений:

  • наименование;
  • местонахождение;
  • информация о должностных лицах, подписавших договор (Ф. И. О., должность, реквизиты документов, подтверждающих их полномочия).

2. Предмет договора. Как правило, это первый раздел договорного документа, являющийся к тому же основным.

Как уже было сказано в предыдущем разделе статьи, в этой части важно определить наименование и количество поставляемой продукции.

Также в этом же разделе могут быть согласованы условия об ассортименте, комплектности и комплекте товара. Однако отсутствие условий об ассортименте и комплектности никаких негативных последствий для заключенной сделки не несет.

3. Права и обязанности сторон. Раздел не является обязательным, но традиционно размещается вторым в договорном документе о поставке. Правомочия сторон могут быть расписаны как максимально подробно, так и кратко с указанием лишь обязанности поставщика поставить качественную товарную продукцию в согласованный срок, покупателя — принять ее и своевременно оплатить.

4. Стоимость продукции, условия и сроки поставки. Эти положения могут быть выделены в несколько разделов или скомпонованы в один. При согласовании порядка оплаты товара в договоре необходимо указать точную дату, когда будут осуществляться поэтапные платежи или должен произойти окончательный расчет за товар.

5. В последнем разделе договора указываются реквизиты сторон и проставляются необходимые подписи и печати.

Можно ли использовать заполненный ранее договор поставки как пример?

Несмотря на то что каждый договор поставки во многих случаях содержит индивидуальный набор условий сделки, типовой договор поставки товара либо просто образец такового может стать существенным подспорьем при разработке своего документа. В частности, изучение разных образцов может помочь в выборе оптимального для сторон способа оплаты товара и, что не менее важно, точно сформулировать согласованные условия.

Так, возможно включение в договор положений:

  • о порядке перехода права собственности на товар;
  • последствиях поставки некачественного или некомплектного товара и вариантах разрешения этих ситуаций;
  • порядке доставки и отгрузки;
  • тарности продукции;
  • порядке разрешения спорных ситуаций.

Где можно скачать бесплатно образец договора поставки товара 2018 года?

Образцов договоров (в том числе поставки товаров), сейчас в Сети масса. Однако использовать без изменения любой из них вряд ли получится, поскольку каждая сделка имеет свои индивидуальные особенности, касающиеся, например, порядка поставки и оплаты товара.

Именно поэтому при использовании стороннего образца необходимо:

1. Проверить, подходят ли для конкретной ситуации указанные в образце договора условия о сроках поставки и оплаты. Несмотря на то что законодательство допускает отсутствие в договоре поставки указания сроков, целесообразно и удобно для сторон их все-таки согласовать.

2. Оценить риски возникновения конфликтных ситуаций и подробно, с учетом конкретной ситуации, указать в договоре порядок разрешения споров.

3. Изменить в образце условия о предмете договора под конкретный случай.

Скачать образец

Итоги

Таким образом, единой унифицированной формы договора поставки, так же как и образца этого документа, законом не предусмотрено. Однако разработка документа под каждую конкретную сделку требует следовать положениям законодательства, о которых рассказано в статье. Типовой образец договора поставки товаров скачать вы можете на нашем сайте.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/nalognalog/obrazec-tipovogo-dogovora-postavki-tovarov-5ae4b4d9db0cd9e28f7a16f9

Договор на сортировку и упаковку товара

Образец договора на поставку продукции. Договор по изготовлению бумажных пакетов
г. _______________ “__”___________ ____ г.

____________________, именуем___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, а совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать услуги, связанные с сортировкой и упаковкой товаров, предоставленных Заказчиком и/или поступившим в адрес Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги.

1.2. В целях исполнения настоящего Договора Исполнитель организует упаковку и сортировку товаров, переданных ему Заказчиком и/или поступивших в адрес Заказчика, по следующим параметрам:

1.2.1. Сортировка товара по размеру, внешнему виду, цвету и др. отличительным признакам.

1.2.2. Упаковка товара в следующие виды тары: _________________________.

Упаковка должна обеспечить полную защиту товара от повреждений и потерь в процессе транспортировки, хранения и продажи, а окружающую среду – от загрязнений.

1.3. На каждую отдельную партию товаров Заказчиком оформляется заявка, содержащая условия и особенности сортировки по определенным признакам и упаковки конкретной партии товара.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. При подписании настоящего Договора довести до сведения Заказчика действующие тарифы на оказание услуг по сортировке и упаковке товаров.

2.1.3. Принимать от Заказчика товары для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с заявкой.

2.1.4. Обеспечить сортировку и упаковку товаров в соответствии с заявками Заказчика.

2.1.5. Не позднее _____ числа месяца, следующего за расчетным, представлять Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

2.1.6. Сообщать Заказчику об изменении тарифов на оказание услуг не позднее чем за _____ дня до момента вступления в силу новых тарифов.

2.1.7. Своевременно выставлять Заказчику счет на оплату оказанных по настоящему Договору услуг и счет-фактуру.

2.1.8. Передавать отсортированный и упакованный товар Заказчику в порядке и сроки, определенные в заявках Заказчика.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Увеличить стоимость оказания услуг по настоящему Договору в случае изменения условий настоящего Договора.

2.2.2. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случае несоблюдения Заказчиком условий настоящего Договора.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Передавать товары Исполнителю в соответствии с данными, указанными в заявке, для оказания услуг по настоящему Договору.

2.3.2. Обеспечивать идентичность характера товара, указанного в заявке, характеру товара, фактически получаемому Исполнителем.

2.3.3. Оплачивать стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.4. Оплачивать дополнительные расходы Исполнителя, связанные с неисполнением Заказчиком обязательств по настоящему Договору, а также связанные с его инициативой по изменению сроков оказания услуг.

2.3.5. В случае необходимости выдать Исполнителю доверенность на получение и передачу товаров, а также для совершения иных действия, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. В любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, направив соответствующее извещение за _____ дней до предполагаемого расторжения и оплатив стоимость фактически оказанных услуг, выполненных Исполнителем до получения извещения.

3. Порядок оказания и сдачи-приемки услуг

3.1. Заказчик по каждой конкретной партии товара, передаваемой Исполнителю для оказания услуг по настоящему Договору, направляет Исполнителю по факсу (или другим доступным и приемлемым для Исполнителя способом) заявку на оказание услуг, содержащую следующие данные:

3.1.1. Наименование товара, количество мест, вес и объем.

3.1.2. Категории для сортировки товара.

3.1.3. Необходимый тип/вид упаковки товара.

3.1.4. Желаемая дата отправки груза/товара.

3.1.5. ________________________________________________________.

3.2. Заявка передается Исполнителю не позднее _____ рабочих дней до предполагаемой даты поступления и/или отправки груза/товара.

3.3. Исполнитель после получения заявки Заказчика выставляет счет на аванс в размере _____% от стоимости услуг, оказанных за предыдущий месяц.

3.4. Оказание услуг по настоящему Договору подтверждается двухсторонними Актами сдачи-приемки оказанных услуг.

3.5. Исполнитель по окончании месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением счета-фактуры на сумму оказанных услуг.

3.6. В Акте сдачи-приемки оказанных услуг должны быть перечислены оказанные услуги и их фактическая стоимость, рассчитанная в соответствии с тарифами Исполнителя.

3.7. Заказчик в течение _____ дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в п. 3.5 настоящего Договора, обязан подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг или возвратить его Исполнителю с мотивированным отказом от приемки услуг.

3.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Стороны согласовывают сроки устранения выявленных недостатков в оказанных услугах, а в случае невозможности устранения недостатков – определяют стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг, подлежащих оплате.

3.9. Стоимость оказанных услуг, согласованная Сторонами в подписанном Акте сдачи-приемки оказанных услуг, является основанием для проведения между Сторонами взаиморасчетов.

4. Финансовые условия и порядок расчетов

4.1. Стоимость оказанных Исполнителем услуг определяется на основании тарифов, действующих на момент предоставления Заказчику счета на осуществление предварительной оплаты услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Предварительная оплата услуг производится Заказчиком в течение _____ рабочих дней с даты получения от Исполнителя счета на оплату.

4.3. Фактическая стоимость оказанных услуг определяется Сторонами при подписании Акта сдачи-приемки оказанных услуг с учетом выплаченного Заказчиком аванса.

4.4. В случае если фактическая стоимость оказанных услуг окажется меньше суммы выплаченного Заказчиком аванса, образовавшаяся разница может быть засчитана в счет оплаты за следующие периоды оказания услуг или по заявлению Заказчика возвращена на его расчетный счет Исполнителем в течение _____ рабочих дней с даты получения Исполнителем соответствующего заявления.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

5.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность принятого товара с момента его приемки от Заказчика до момента передачи его Заказчику в отсортированном виде в упаковке.

5.3. В случае несоблюдения сроков, указанных в заявке, по вине Исполнителя с последнего может быть взыскана пеня в размере _____% от стоимости услуг, оказанных за прошедший месяц, за каждый день просрочки, но не более _____% стоимости услуг.

5.4. В случае нарушения сроков осуществления платежей, предусмотренных настоящим Договором со Стороны, допустившей просрочку, может быть взыскана пеня в размере _____% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более _____% от суммы просроченного платежа.

5.5. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств, взятых на себя по настоящему Договору.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору.

6.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств (или: по “__”___________ ____ г.).

8.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут.

8.3. По требованию Исполнителя настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда Заказчик вмешивается в деятельность Исполнителя по оказанию услуг по настоящему Договору, не противоречащую условиям настоящего Договора.

8.4. По требованию Заказчика настоящий Договор может быть досрочно расторгнут, если Исполнитель грубо или неоднократно нарушает условия настоящего Договора.

9. Заключительные положения

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель Заказчик_____ “____________________________” _____ “____________________________”Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: ____________________________________________ ____________________________________ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП ____________________________ОГРН _______________________________ ОГРН _______________________________Расчетный счет _____________________ Расчетный счет _____________________в ____________________________ банке в ____________________________ банкеК/с ________________________________ К/с ________________________________БИК ________________________________ БИК ________________________________Руководитель Руководитель____________________/_______________ ____________________/_______________ (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)М.П. М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0

Договор типографии

Образец договора на поставку продукции. Договор по изготовлению бумажных пакетов

Город Москва, 21 Октября 2015 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Типография Принтач», именуемый в дальнейшем “Производитель”, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации No31675378954 с одной стороны и заказчик_____________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

  • 1.1 Производитель принимает обязательства по печати и изготовлению полиграфии, полиграфических продукции или услуг с учетом задания заказчика, а он обязуется принять и оплатить услуги.
  • 1.2 Услуги по изготовлению полиграфии оказываются производителем в соответствии с приложением, являющимся неотъемлемой частью договора, в нем указан: вид полиграфической продукции, количественные и качественные характеристики, цены, иные спецификации и условия, приложение является принятым, а техническое задание утвержденным в случае получения подтверждения по электронной почте (либо иным каналом коммуникации), из которых можно судить о характере услуг и их стоимости.

2. Обязанности сторон

  • 2.1 Производитель выполнить свои обязательства в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента зачисления денежных средств.
  • 2.2 Сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну Заказчика, ставших ему известными в связи с исполнением данного Договора.
  • Заказчик обязан:

  • 2.3 Оплатить услуги производителю в размере и сроки, установленные настоящим Договором.
  • 2.4 Передать производителю техническую информацию и электронные данные (макеты, исходники) необходимые для выполнения производителем обязательств. В случае, если после подписания настоящего договора и оплаты услуг производителю, заказчик не передал, либо передал не в полном объеме информацию, необходимую для изготовления полиграфии, то сроки выполнения заказа пункта. 2.1. начинаются с момента представления информации.
  • 2.5 Принять от производителя изготовленную полиграфическую продукцию в пяти дней с момента уведомления о готовности тиража, путем подписания акта выполненных работ или товарной накладной. Претензии по качеству принимаются в течение 10 календарных дней с момента подписания приема тиража.
  • 2.6 В случае, если заказчик не смог утвердить макет, производитель приостанавливает производство продукции по настоящему договору, до момента утверждения макета заказчиком, сроки ожидания, указанные в пункте 2.1 не входят.

3. Порядок расчетов

  • 3.1 За оказанные производителем услуг заказчик осуществляет расчеты на основании приложения.
  • 3.2 Оплата производится заказчиком: в размере 100 % предоплаты в течение 3 дней, с момента предоставления счета на оплату.
  • 3.3 Зачисление денежных средств производится в безналичном порядке, путем перечисления на расчетный счет производителя. Моментом оплаты услуг является момент зачисления на расчетный счет денежных средств.
  • 3.4 В случае нарушения производителем сроков оказания услуг или качества выпущенной продукции, заказчик имеет право отказаться от услуг по данному договору, в этом случае производитель обязуется переделать поставленный товары за свой счет, а также предоставить компенсацию не менее 5% дополнительной продукции или 5% скидку от общей стоимости тиража.

4. Ответственность сторон

  • 4.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по договору производитель и заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
  • 4.2. Споры сторон решаются путем переговоров в электронном виде, в случае не возможности прийти к согласию сторон, спор передается в территориальный арбитражный суд.

5. Срок договора

  • 5.1 Договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств производителем и заказчиком. Производитель уведомляет заказчика о готовности продукции электронным способом.
  • 5.2 Данный акт может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон в случае неисполнения другой стороной обязательств. В случае невыполнения срока исполнения работ заказчик обязан письменно уведомить производителя о желании прекратить договор за сутки до расторжения.
  • 5.3 Изменения касающихся настоящего договору действительны в случае оформления в письменном виде или электронном виде и подписание представителем типографии и заказчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

  • 6.1 Стороны снимают с себя ответственность за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения данного документа, в результате событий чрезвычайного характера. Обстоятельства непреодолимой силы подтверждается документами, выдаваемыми соответствующими органами.
  • 6.2 К данным событиям относятся: землетрясение, пожар, наводнение и иные проявления стихийные бедствия, а также взрыв, эпидемии или военные действия, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения договоренностей.
  • 6.3 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока производителем настоящего договора на период действия указанных обстоятельств.

7. Прочие условия

  • 7.1 Данный договор составляется в двух экземплярах с равной юридической силой. Приложения и дополнения являются неотъемлемой частью и подписываются в двух экземплярах.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

  • Заказчик:
  • Производитель:
  • Общество с ограниченной ответственностью “Типография”.
  • ИНН 7729494449,
  • КПП 772901001,
  • Юридический адрес 119571, Москва, ул. Академика Анохина 9, корпус 1.
  • Расчетный счет 42802810602240000593 в ОАО “АЛЬФА-БАНК” г. Москва,
  • БИК 044525593,
  • Корреспондентский счет 30101810200000000593.
  • Приложение № 1

    К договору № на оказание полиграфических услуг от 21 Октября 2015 года

    Общество с ограниченной ответственностью «Типография Принтач», именуемый в дальнейшем “Производитель”, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации No31675378954 с одной стороны и заказчик_____________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

    Приложение № 1 – Предмет договора

    • 1.2 Услуги по изготовлению полиграфии оказываются производителем в соответствии с приложением, являющимся неотъемлемой частью договора, в нем указан: вид полиграфической продукции, количественные и качественные характеристики, цены, иные спецификации и условия, приложение является принятым, а техническое задание утвержденным в случае получения подтверждения по электронной почте (либо иным каналом коммуникации), из которых можно судить о характере услуг и их стоимости.

    Скачать образец договора

    Источник: https://printouch.ru/obrazec-dogovora

    Договор поставки печатной продукции

    Образец договора на поставку продукции. Договор по изготовлению бумажных пакетов

    Договор на поставку печатной продукции заполняется с шапки. Вначале стоит указать дату заполнения документа, а также детально расписать информацию о каждом ответственном лице, который выступает со стороны Поставщика и Покупателя. Информация должна содержать полный набор персональных данных.

    При осуществлении поставки печатной продукции Продавец должен обязательно предоставить для покупателя накладную, в которой содержится такая информация:

    • ассортимент печатных изданий;
    • количество и цена;
    • полная номенклатура.

    Стоимость поставляемой продукции постоянно изменяется и оговаривается индивидуально перед началом отгрузки и отражается в накладной.

    Осуществление поставки

    Заказчик в указанные сроки должен сделать заказ на определенный перечень печатных изданий. Ответственное лицо Поставщика принимает запрос, обрабатывает его.

    После подготовки полной партии и готовности к отгрузке, Поставщик должен уведомить Покупателя. Последний, в свою очередь, обеспечивает надлежащие условия приемки и подготовки всех необходимых документов.

    Отгрузка считается завершенной после проставления печати на накладной.

    Договор начинает действовать после двустороннего подписания.

    Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

    г.

    «» г.

    в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

    1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить, печатную продукцию, далее именуемую «Товар», в соответствии с выставляемыми Поставщиком накладными, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

    1.2. Под Накладной в настоящем Договоре подразумевается документ, подписанный Сторонами и содержащий следующую информацию: цена, количество, номенклатура, ассортимент Товара.

    1.3. Стоимость Товара, включая НДС, оговаривается на каждую поставку и отражается в накладных.

    2. ПОСТАВКА ТОВАРА

    2.1. Поставка Товара производится отдельными партиями в течение всего срока действия настоящего Договора на основании Заказа (предварительной заявки) Покупателя.

    2.2. Наименование, способ отгрузки и количество Товара, а также конкретный срок его поставки, оговариваются Сторонами в соответствующих Заказах, подписываемых Сторонами отдельно по каждой партии Товара.

    2.3. Поставщик обязан поставить указанный в Заказе Товар в установленные в Заказе сроки.

    2.4. Отгрузка товара производится способом, указанным в Заказе.

    2.5. При отгрузке Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю накладную.

    2.6. Моментом поставки Товара является дата проставления штампа/подписи Покупателя в накладной Поставщика.

    2.7. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара.

    2.8. Право собственности на Товар, а также риски случайного повреждения или случайной гибели Товара переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами накладной.

    2.9. Упаковка Товара – пачки или иное по согласованию Сторон настоящего Договора.

    3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    3.1. Стоимость каждой партии Товара определяется на основании выставляемой Поставщиком накладной.

    3.2. Покупатель обязан произвести полную (100%) предварительную оплату каждой партии Товара.

    3.3. Оплата каждой партии товара осуществляется путем перечисления Покупателем ее стоимости на расчетный счет Поставщика, или иным указанным Поставщиком способом.

    3.4. Моментом оплаты является дата зачисления денежных средств, перечисленных Покупателем, на расчетный счет Поставщика.

    4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

    5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

    5.1. Настоящий Договор отражает все договоренности между Сторонами относительно поставки указанного в настоящем Договоре Товара; все последующие устные договоренности или переписка Сторон не могут изменить положений настоящего Договора.

    5.2. Все изменения к Договору будут иметь силу только в том случае, если будут оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

    5.3.

    Если какое-либо из условий или положений настоящего Договора или применение его к какому-либо лицу или обстоятельству в какой-либо степени окажется недействительным или лишенным исковой силы, то это не будет влиять на остальные условия и положения настоящего Договора, а также на применение его к лицам и обстоятельствам, за исключением тех, в отношении которых они являются недействительными или лишенными исковой силы.

    5.4. Каждое условие и положение настоящего Договора является действительным и имеющим исковую силу в полном объеме, разрешенном законодательством РФ.

    6. ФОРС-МАЖОР

    6.1.

    При наступлении независящих от Сторон обстоятельств, при которых наступает невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

    6.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить об этом другую Сторону.

    6.3. Если обстоятельства, указанные в п.6.1 настоящего Договора, остаются в силе более календарных дней, Сторона, чьи интересы оказались нарушены, имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке.

    6.4. В случае если Сторона, не имеющая возможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, в течение календарных дней не уведомит другую Сторону о наступлении данных обстоятельств, это лишает ее права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

    7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

    7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются Сторонами путем переговоров.

    7.2. Споры, по которым Стороны не достигли согласия путем переговоров, разрешаются установленным порядком в Арбитражном суде г. .

    8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    8.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и имеют одинаковую юридическую силу.

    8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «» года.

    9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Поставщик

    • Юридический адрес:
    • Почтовый адрес:
    • Телефон/факс:
    • ИНН/КПП:
    • Расчетный счет:
    • Банк:
    • Корреспондентский счет:
    • БИК:
    • Подпись:

    Покупатель

    • Юридический адрес:
    • Почтовый адрес:
    • Телефон/факс:
    • ИНН/КПП:
    • Расчетный счет:
    • Банк:
    • Корреспондентский счет:
    • БИК:
    • Подпись:

    Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

    Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

    Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8

    Договор на изготовление и поставку товара – Советы юриста – АНГАРД.РФ

    Образец договора на поставку продукции. Договор по изготовлению бумажных пакетов

    г. _________

    «__» ______ 20__г.

    ______________, далее именуемое «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и ______________, далее именуемое «Продавец», в лице __________, действующей на основании _____, с другой стороны (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю изготовленную по заданию Покупателя ________________ (далее – «Товар»), а Покупатель в соответствии с условиями Договора обязуется принять и оплатить выполненную работу и поставленный Товар.

    1.2. Качественные характеристики Товара, его вид, количество, комплектность, комплектация, а также сроки выполнения работы ___________________.

    2.1. Обязанности Продавца:

    2.1.1. Выполнить все работы по изготовлению Товара надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

    2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

    2.1.2. Обеспечить доставку Товара и вручение его Покупателю своими силами и за свой счет.

    2.2. Права Продавца:

    2.2.1. Самостоятельно определять способы изготовления Мебели.

    2.2.2. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Продавец несет перед Покупателем всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

    2.3. Обязанности Покупателя:

    2.3.1. ________________

    2.3.2. Принять выполненные работы и Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

    2.3.3. Оплатить выполненные работы и поставленный Товар в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

    2.4. Права Покупателя:

    2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Продавцом, не вмешиваясь в его деятельность.

    2.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Продавец не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

    2.4.3. Назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

    При неисполнении Продавцом в назначенный срок этого требования Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Продавца, а также потребовать возмещения убытков.

    3. ЦЕНА РАБОТ И ПОСТАВКИ

    3.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1.1 Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу _______________

    3.2. Продавец вправе требовать увеличения цены работы, а Покупатель – ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом.

    3.3. За поставку Товара, изготовленного Продавцом согласно условиям настоящего Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу ________

    3.4. Стоимость работ и поставки Товара может быть изменена только по соглашению Сторон.

    4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ТОВАРА

    4.1. Покупатель обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

    4.2. Покупатель обязан в течение __________ с момента окончания работ Продавцом осмотреть и принять выполненную работу с участием Продавца. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи работ.

    4.3. Передача Товара в соответствии с условиями настоящего Договора производится в ________________.

    4.4. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории России.

    4.5. Перевозка Товара до места передачи осуществляется автотранспортом Продавца, его силами и за его счет.

    4.6. Продавец передает Покупателю Товар в течение _______________. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

    5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

    5.1. В течение ____________ с момента подписания Договора Покупатель выплачивает Продавцу аванс в размере _____________________.

    5.2. Окончательный расчет производится с Продавцом по факту приемки Товара не позднее _____________ после подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

    5.3. Расчеты с Продавцом осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет.

    6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

    6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

    6.2. Продавец несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Покупателю причиненные последнему убытки.

    6.3. В случаях когда работы выполнены Продавцом с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Покупатель вправе по своему выбору:

    6.3.1. Потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

    6.3.2. Потребовать от Продавца соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

    6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Продавца.

    6.4. Продавец вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Покупателю причиненных просрочкой исполнения убытков.

    6.5. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Покупателем срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

    6.6. Требования, связанные с недостатками работы, могут быть предъявлены Покупателем при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет ____ и начинается с ______________.

    6.7. За просрочку выполнения работ Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере ____________ от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.

    6.8. За просрочку передачи Товара Продавец уплачивает Покупателю пени в размере ________ от стоимости Товара, указанной в пункте 3.3 настоящего Договора.

    6.9. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере ______ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

    6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

    7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

    7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

    7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

    8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    8.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

    8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

    8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

    8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

    9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, должны разрешаться путем переговоров.

    9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в __________.

    10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством России.

    10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

    10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

    10.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

    11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Покупатель:

    Продавец:

    Источник: https://xn--80aaif6bu.xn--p1ai/obrazcy-dokumentov/dogovory-kupli-prodazhi-meny-arendy-i-dr/dogovory-postavki/dogovor-na-izgotovlenie-i-postavku-tovara/

    О законе
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: